El análisis de un dictamen pericial de acueductos y alcantarillado tiene por objeto realizar la evaluación técnica, incluyendo los estudios y diseños de ingeniería, incidencia en los retrasos de inicio de las obras y en el plazo ejecución de las mismas, y el avance ejecutado, todas estas actividades son llevadas a cabo por el perito.
Dictamen pericial en acueductos y alcantarillado
En caso en que se encuentren afectaciones relacionadas con los aspectos técnicos, los estudios y diseños de ingeniería y demás aspectos relacionados con la planeación y la ejecución del proyecto, se determinan los posibles daños y perjuicios generados.
Se evaluarán entre otros, los siguientes aspectos:
- Estudios y diseños del proyecto
- Localización y topografía
- Cumplimiento del RAS
- Aspectos particulares del Municipio de Támesis
- Planeación y estructuración del proyecto por parte de la Entidad contratante Gobernación de Antioquia-Gerencia de Servicios Públicos
- Gestión de supervisión e interventoría del contrato
- Rediseños de las obras
- Mayor permanencia en el proyecto
- Costos y gastos del proyecto
- Utilidad del proyecto
- Demás validaciones técnicas
De acuerdo con el análisis pericial que realiza el perito, se hace un estudio de los planos y diseños del proyecto. La revisión detallada de los documentos técnicos con el fin de determinar el nivel de definición de la ingeniería del proyecto, suministrada por el contratante al contratista y su incidencia en la ejecución del proyecto.
Las actividades principales necesarias para el desarrollo de un proyecto de redes de acueducto y alcantarillado residual y pluvial, incluyen:
- Localizaciones y replanteos de estructuras y redes.
- Desmonte y limpieza de terrenos.
- Excavaciones y llenos.
- Concreto y refuerzo para losas de fundación.
- Escalas, pasarelas y pasamanos.
- Tuberías y accesorios de succión e impulsión.
- Instalación de bombas y el sistema eléctrico para su operación.
- Red de acueducto que comunica las distintas unidades.
- Red de alcantarillado interno.
- Plataforma de parqueo.
- Senderos peatonales.
En el dictamen pericial, se analizan los estudios y diseños entregados por la Entidad contratante, y se identifican los principales aspectos relacionados con el aseguramiento técnico de los mismos, determinantes que terminarían en reprocesos, retrasos e imposibilidad técnica de ejecución del contrato:
- Estudios y diseños del proyecto: Falta de calidad en los estudios y diseños, errores en las especificaciones técnicas, falta de detalle en la planificación. El contratista debió adelantar la revisión exhaustiva de los estudios y diseños por expertos, consultoría adicional si era necesario, asegurar que los documentos estuvieran completos y precisos antes de iniciar el proyecto.
- Localización y topografía: Falta de información precisa sobre la topografía, lo que afectó los diseños y la ejecución.
- Se realizaron estudios detallados del terreno y ajustes al diseño según las características específicas del sitio.
- Cumplimiento de la RAS (Reglamento Ambiental y de Seguridad): No cumplió con la normatividad sectorial en los diseños entregados por la entidad contratante.
- Aspectos particulares del Municipio de Támesis
- Planeación y estructuración del proyecto por parte de la Entidad contratante Gobernación de Antioquia-Gerencia de Servicios Públicos
- Gestión de supervisión e interventoría del contrato
- Rediseños de las obras: Cambios frecuentes en el diseño que afectaron el cronograma y el presupuesto.
